工业的加工合同的

【简介】感谢网友“蝉鸣喧嚣的夏天”参与投稿，以下是小编为大家准备的工业的加工合同的(共14篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

篇1：工业加工合同

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称 乙方)

甲方委托乙方加工 产品，产品型号款式_________________,数量为________个，单价______元/个，合计_______,为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。

第一条 代加工内容

甲方委托乙方为其加工系列产品，加工数量、款式、图纸或样品、标准、质量要求由甲方提供，价格由双方协商确定，另在订单上详述。

第二条 甲方责任

1、按计划分批次委托乙方为其加工甲方 产品。

2、向乙方提供加工产品款式、数量、技术要求、交货时间等。

3、甲方提供的加工毛坯必须符合质量要求并标示清晰。

3、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议。

4、甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。

第三条 乙方责任

1、严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。

2、按甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准进行生产，不得以任何形式和理由拖欠数量和品种。

3、严格管理甲方提供的毛坯、图纸和资料及样品，不得将甲方的样品、技术资料、图纸等泄漏给第三方，更不得提供给甲方的同行业，否则，应承担相应法律责任。

4、乙方必须加强质量保证能力，确保加工、运输过程的质量控制，保证所加工的产品符合质量标准。

第四条 付款方式及交提货地点

每月八号为对帐日，乙方安排财务人员到甲方财务部进行对账，双方确认无误后，甲方列入应付款科目，每季度第一个月的15日付清上季度加工款。交提货地点为甲方库房。

第五条 验收标准

甲方在乙方送货到指定地点之日起3日内必须对产品进行验收，如发现质量有异，甲方应在收到货物之日起15 日内书面通知甲方处理。验收标准依据样品或甲方检验标准。

第六条 违约责任

1、 如乙方未按照双方约定的时间和数量交货，每拖延一天，罚款500元。

2、 质量与合同约定不符，导致产品报废的，应赔偿甲方此批货款总价 200%违约金。且因此而发生的费用如检验、运输、补货费用、保险、仓储、装卸等直接损失应由乙方负担。

3、如合格率指标达不到约定要求，甲方有权要求乙方及时安排人员全检，或由甲方安排专人全检，由此产生的相关费用由乙方负责。

2、如甲方未按约定时间支付加工款，每推迟一天，罚款500元。

3、如乙方经常不能满足甲方质量要求和交期要求，除追究违约责任外，甲方有权终止本合同。

4、如一方因故需要终止本合同，必须提前一个月通知甲方，否则，甲方将未结算之加工款作为一方的违约金没收。

第七条 合同有效期限

本委托加工合同期限为 ，自 年 月 日至 年 月 日止，生产期限以甲方计划通知单确定为准。

第八条 不可抗力

在本合同期内，如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，本合同自然终止，双方互不承担责任。如因国家政策和政府规定的调整变化使本合同无法继续履行，本合同亦自然终止，双方互不追究对方责任。

第九条 争议解决办法

甲乙双方如因履行本合同发生争议，应协商解决。

第十条 其他

1、本合同一式二份，甲乙双方各一份，自双方签字盖章之日起生效。

2、如有其他未尽事宜，甲乙双方可另行签订合同附件(或补充协议)，附件(或补充协议)与本合同具有同等法律效力。

甲方： 乙方： 地址： 地址： 负责人签字：

日期：

负责人签字： 日期：

篇2：工业的加工合同的

本合同样本适合作为：机械加工、木托加工、成套设备加工、注塑加工、不锈钢加工、货架加工等合同用。

订立合同双方：

承揽方： 木具厂 以下简称甲方

定作方： 百货公司 以下简称乙方

甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守．

第一条 加工成品

品名

规格（长，宽，高cm）

单位

数量

备注

玻璃柜台

塑料台面柜台

玻璃台面柜台

棉布货架

大百货电器货架

小百货货架

第二条 加工成品质量要求：

一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳．

二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做．

三，严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫；塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便．

四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据．

第三条 原材料由甲方提供．

第四条 图纸由乙方于xx年xx月xx日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见．甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方．因此造成的损失，由乙方赔偿．

第五条 工程价款：按核定价格单计算款xxx元．

第六条 验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收．验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准．双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明．

第七条 交货的.时间和地点：xx年xx月xx日至xx月xx日全部交货．任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行．交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续．

第八条 包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准；每件包装费均按4元计算，共计980元，全部费用由乙方负担．

第九条 运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按2元计算，共计490元，全部费用由乙方负担．运输造成的损失，由甲方负责．

第十条 本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款 元（大写 元）．甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款．乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还．

第十一条 结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款．

第十二条 甲方的违约责任

一，甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿．

二，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿．

三，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失．

四，甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金．

五，甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20％的违约金．

六，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收．

第十三条 乙方的违约责任

一，乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失．

二，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30％的违约金．

三，乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失．

四，乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金．

五，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失．

六，乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用．

第十四条 不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任．但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任；在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失．

第十五条 本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉．

本合同于 年 月 日经公证生效，合同履行完毕即失效．

本合同一式 份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份．

甲方： （盖章）

代表人：

地址：

电话：

开户银行：

帐号：

乙方：

代表人：

地址：

电话：

开户银行：

帐号：

年 月 日

篇3：加工合同

甲方：武汉鲁邦建材有限公司    合同号：

乙方：      签订日期：

经甲、乙双方协商一致，签订本加工合同。

一、品名、规格、数量、金额、交货日期。

品名规格加工数量单位单价（元/件）金额（元）交期备注

粘结剂20公斤/袋

填缝剂

合计人民币金额（大写）按实际数量结算

二、质量要求，技术标准：乙方严格按照甲方提供的配方及工艺要求加工，乙方在加工过程中必须采用甲方提供的核心料并不折不扣的按甲方要求的数量加入。并要保证搅拌时间，以达到均匀一致，如果是乙方加工原因（加料，搅拌时间，配方）造成的质量问题由乙方全部承担责任。乙方不得私自印刷甲方的包装袋。

三、交（提）货地点和方式：乙方工厂交货，运费由甲方承担。

四、甲方提供主料（核心料）及包装材料。乙方提供42.5水泥，40-70目河砂，重钙等甲方需要的地材。

五、包装标准及要求： 甲方提供包装 。

六、结算方式及期限： 现款现货 。

七、解决合同的纠纷方式：如果双方发生合同纠纷，应协商解决。协商不成

可以（1）提交仲裁委员会仲裁。（2）向甲方所在地人民法院处理。

八、其它约定各项：此合同双方签字盖章传真件生效。如果货物质量达不到

合同约定的标准，造成甲方客户索赔的损失由乙方承担。

单位名称（章）：      单位名称（章）：

委托代理人：        委托代理人：

篇4：加工合同

定作人：________________________

承揽人：________________________

签订地点：______________________

签订时间：________年____月____日

第一条 加工物、数量、报酬、交货期限……

第二条 定作人提供的材料……

第三条 承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限：__________________________

第四条 加工物的技术标准、质量要求：_______________________

第五条 承揽人对定作物质量负责的期限及条件：_______________________________

第六条 加工物的包装要求及费用负担：_________________________________

第七条 定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：____________________________

第八条 承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的'，在________日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的________日内答复。

第九条 定作人（是／否）允许第三人完成加工物的主要工作。

第十条 加工物的交付方式及地点：_____________________________

第十一条 加工物的检验标准、方法、地点及期限：_______________

第十二条 报酬的结算方式及期限：____________________

第十三条 定作人在________年________月________日前交定金（大写）________________元。

第十四条 本合同解除的条件：______________________________

第十五条 定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是。否）可以留置加工物。

第十六条 违约责任：_____________________________

第十七条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：

（一）提交 ________________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法 院起诉。

第十八条 其他约定事项：____________________________

定作人

单位名称（章）

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

电报挂号：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

承揽人

单位名称（章）

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

电报挂号：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

鉴（公）证意见：

经 办 人：

鉴（公）证机关（章）

年 月 日

（注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）

监制部门：__________________ 印制单位：__________________

篇5：加工合同

订立合同双方：

原告北京中德环宇桥梁模板有限公司，住所地北京市通州区于家务回族乡于家务村。

法定代表人张建军，懂事长。

委托代理人王成，男，北京中德环宇桥梁模板有限公司法务主管，住该单位。

被告中铁十九局集团有限公司，住所地辽宁省辽阳市白塔区和平路17号。

法定代表人左春文，董事长。

委托代理人张桂新，男，中铁十九局集团有限公司法律顾问，住该单位。

委托代理人赵彪，男，中铁十九局集团有限公司工程部部长，住该单位。

原告北京中德环宇桥梁模板有限公司(以下简称原告)与被告中铁十九局集团有限公司(以下简称被告)加工合同纠纷一案，本院受理后，依法由代理审判员吴宏独任审判，公开开庭进行了审理，本案原告的委托代理人王成、被告的委托代理人张桂新、赵彪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称，XX年9月27日，原告与被告订立加工合同，约定原告为被告加工全圆组合钢模板。合同订立后，原告履行了合同义务，被告给付原告部分加工款后，余款54 934元至今未付。原告要求被告给付加工款54 934元及违约金5044.46元，诉讼费由被告承担。

被告辩称，原告加工的全圆组合模板台车存在严重的质量缺陷，是不合格产品，故要求驳回原告的诉讼请求，被告保留追究原告违约责任和赔偿责任的权利。

经审理查明：XX年9月27日，原告与被告订立全圆组合钢模板加工合同，约定原告为被告加工全圆组合钢模板，用于北京市南水北调西四环暗涵工程四标，合同价款204 934元，原告按照国家技术标准进行模板加工和设计，合同签订之日，被告给付原告预付款50 000元，原告下料完毕经被告确认后，被告支付100 000元，模板运至被告现场后，再支付 34 934元，剩余款项20 000元作为质量保证金，自组合模板投入使用开始计算，10个月内无质量问题将付清。合同还约定了其他内容。XX年9月28日，被告给付原告预付款50 000元，XX年10月19日，被告给付原告预付款100 000元。XX年10月31日至XX年12月14日，原告将加工完毕的模板交付被告。此后，被告未给付原告加工款。

上述事实有加工合同、支票存根、收据、发票、物品发货单、双方当事人陈述等证据在案佐证。

本院认为：原、被告双方订立的全圆组合钢模板加工合同，系双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方应当恪守履行。原告履行了加工义务，被告应当按照约定付款。被告辩称原告加工的模板存在质量问题，因被告未能提供充分证据予以证明模板加工质量不符合合同约定，亦不能提供证据证明曾通知原告模板存在质量问题，故对此答辩意见本院不予采纳。原告要求被告给付加工款的请求，证据充分，本院予以支持。原告要求被告给付违约金的请求，因原、被告双方并未约定违约金内容，故本院不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百六十三条之规定，判决如下：

一、被告中铁十九局集团有限公司给付原告北京中德环宇桥梁模板有限公司加工款五万四千九百三十四元，自本判决生效之日起七日内执行清;

二、驳回原告北京中德环宇桥梁模板有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费六百四十九元，由原告北京中德环宇桥梁模板有限公司负担六十二元(已交纳)，由被告中铁十九局集团有限公司负担五百八十七元，于本判决生效后七日内交纳。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。

代理审判员 吴 宏

二00八 年 五 月 四 日

书 记 员 李 京 超

篇6：加工合同

供方（全称）：____________________________

买方:卖方：

上诉人(原审被告)北京中新联数码科技股份有限公司，住所地北京市海淀区翠微路2号院内实验楼411-412房间。

法定代表人俞敏，董事长。

委托代理人张克云，男，1962年12月26日出生，汉族，北京中新联数码科技股份有限公司法律顾问，现住北京市海淀区翠微路2号院内实验楼411-412房间。

委托代理人张春雨，男，1960年2月9日出生，汉族，北京中新联数码科技股份有限公司业务经理，住北京市西城区东口袋胡同2号。

被上诉人(原审原告)北京金视光盘有限公司，住所地北京市海淀区杏石路30号。

法定代表人李小健，董事长。

委托代理人张永军，北京市博金律师事务所律师。

委托代理人蓝晓东，北京市博金律师事务所律师。

上诉人北京中新联数码科技股份有限公司(以下简称中新联公司)因与被上诉人北京金视光盘有限公司(以下简称金视光盘公司)加工合同纠纷一案，不服北京市海淀区人民法院海民初第12041号民事判决，向本院提起上诉。本院于XX年11月26日受理后，依法组成由法官阴虹担任审判长，法官宁勃、常洁参加的合议庭公开进行了审理。本案现已审理终结。

金视光盘公司在一审中起诉称：XX年8月至XX年1月期间，中新联公司委托金视光盘公司加工光盘。金视光盘公司按照要求完成了光盘加工，中新联公司应支付加工费总计285 032.75元，其中母盘加工费254 900元，光盘加工费30 132.75元。双方签署款项确认书后，中新联公司支付了200 000元加工费。中新联公司尚拖欠加工费共计85 032.75元未支付。金视光盘公司诉至法院，请求判令：1、中新联公司支付光盘复制加工费85 032.75元;2、中新联公司赔偿利息损失，从XX年4月1日开始计算至XX年4月1日，以欠款本金为基数，按照银行同期贷款利率计算;3、由中新联公司并承担本案的案件受理费。

中新联公司在一审中答辩称：双方签署的确认书的数额是属实的，但是确认书的时间与金视光盘公司的数额的不相符。支付的50 000元与抵消的150 000元，数额也是属实的。中新联公司欠金视光盘公司的款项是按照加工费抵消的，还有82 560元应该抵消，所以中新联公司的欠款应该是2473元。关于违约金，由于金视光盘公司的损失是不存在的，因此不存在损失赔偿的问题。

一审法院审理查明：XX年9月至XX年1月期间，金视光盘公司与中新联公司存在加工承揽关系，中新联公司委托金视光盘公司加工光盘。金视光盘公司履行合同后，中新联公司尚有部分加工费未付。XX年3月30日，金视光盘公司与中新联公司共同签署款项确认书，确认合同总货款为285 032.75元，中新联公司尚欠金视光盘公司加工费235 032.75元未付。

一审法院判决认为：金视光盘公司与中新联公司存在加工承揽关系，双方虽然未签订书面合同，但存有实际履行行为，所设立的加工承揽关系为当事人真实意思表示，未违反国家法律或行政法规的强制性规定，该院确认有效。

金视光盘公司交付了定作物，中新联公司已与金视光盘公司共同签署的款项确认书，确认了中新联公司的欠款数额，中新联公司应该在款项确认后予以付款。中新联公司未按确认书支付加工费，已构成违约，应承担相应的违约责任。金视光盘公司请求支付加工费于法有据，该院予以支持。

关于中新联公司提出由于金视光盘公司的损失是不存在的，因此金视光盘公司认为不存在损失赔偿的问题一节，该院认为，中新联公司存在迟延付款的违约行为，造成了金视光盘公司资金利息损失，应当承担违约责任，该院对该抗辩不予认可。

金视光盘公司仅请求XX年4月1日至XX年4月1日之间利息，属于自愿放弃权利的行为，该院对此不持异议。综上所述，该院依据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条第一款及有关法律之规定，判决：中新联公司于判决生效之日起十日内给付金视光盘公司加工费八万五千零三十二元七角五分及利息损失(自二○○六年四月一日起至二○○七年四月一日止，以未付加工费为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算)。

中新联公司不服一审法院上述民事判决，向本院提出上诉。其主要上诉理由为：一、一审审理程序违法。本案虽然经过开庭审理，但只是以简易方式进行，并未组成合议庭，也未经过合议庭审理，故程序违法;二、中新联公司在签署款项确认书时，要求就确认的欠款可以在中新联公司给金视光盘公司加工光盘的加工费中抵消，这符合双方的利益。事实上，在签署了款项确认书之后，金视光盘公司又委托中新联公司加工了光盘，且发生了82 560元的加工费，因此，中新联公司不再欠金视光盘公司85 032.75元加工费。综上，请求二审法院撤销一审判决，将本案发回重审或者依法改判。

金视光盘公司服从一审法院判决。

本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。

另查，金视光盘公司认可双方在签署款项确认书之后，中新联公司又支付了15万元的加工费。

以上事实，还有双方当事人在本院审理期间的询问笔录在案佐证。

本院认为：金视光盘公司与中新联公司虽然未签订书面合同，但双方之间已经形成了事实上的加工承揽合同关系，该加工承揽合同关系系双方当事人的真实意思表示，其内容未违反法律、行政法规的强制性规定，应属有效。双方于XX年3月20日所签署的款项确认书系对双方之间债权债务的确认，中新联公司应该按照款项确认书确认的数额向金视光盘公司支付加工费。中新联公司主张金视光盘公司尚欠其加工费应属另一法律关系，应另案解决。此外，一审适用普通程序，开庭进行审理，且各方当事人均在开庭笔录上签确认，故一审审理并不存在程序违法问题。中新联公司的上诉理由不能成立，其上诉请求，本院不予支持。综上，一审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费二千零五十元，由北京中新联数码科技股份有限公司负担(于本判决生效后七日内交至一审法院)。

二审案件受理费二千零五十元，由北京中新联数码科技股份有限公司负担 (已交纳)。

本判决为终审判决。

审 判 长 阴 虹

代理审判员 宁 勃

代理审判员 常 洁

二○○九 年 十二 月 十五 日

书 记 员 谭 峥

篇7：材料加工合同

甲方（承揽人）：

乙方（定做人）：

依据《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方充分友好协商，签订此材料加工合同，达成以下协议内容：

第一条 成品原料及加工内容

1、有无附图纸；

2、如有甲乙双方签字认可的生产加工图纸，图纸作为本合同内容的附件一并执行（图纸需盖章或签字确认）。

第二条 加工期限和质量要求

1、材料选定：材料的选定根据乙方自行选择的方式：

①甲方根据乙方的制定选购。

②由乙方自行选购后交付甲方制作。

2、在合同签订后，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料后开始计算，甲方应向乙方提供具有可行性地具体加工期限，该加工期限的确定，应由甲方根据自身的设备、技术、人员等情况谨慎确定，本合同确定的加工期限为： 天。

3、成品的质量要求，有相关技术图纸规范的，应符合图纸要求，没有图纸或者只提供成品规格、型号规范的，应符合相应的规格型号要求。

第三条 交货时间、地点、结算方式

1、交货时间：甲乙双方协商一致，甲方在合同签订后 日内交货，即 年 月 日前。

2、交货地点：

3、乙方自提：甲方按照约定的加工期限完成加工任务后，应及时通知乙方提货，乙方自行到甲方工厂内提货；乙方收到通知后未按时提货的，甲方不承担任何违约责任。

4、乙方应在接收成品时，组织人员对成品进行验收，双方应办理验收手续并确认；乙方对成品质量提出异议，应在交货时书面提出，否则视为甲方交付的成品合格。

5、甲方将成品交付乙方后，仍应对成品的品质与数量向乙方负责。

第四条 违约责任

发生下列情况之一时，甲乙双方应承担违约责任：

1、甲方未在加工期限内完成加工任务，则应与乙方协商顺延相应期限，每逾期一天，按照合同款的 %赔付乙方；如造成乙方其他相应连带损失的（如：供货合同、施工合同、其他与本次加工相关联的合同），甲方应赔偿乙方损失。

2、甲方交付的货物不符合质量标准的，应承担修理、更换、无偿补充的责任，给乙方造成严重损失的，应承担赔偿责任。

3、乙方未按合同约定期限支付合同价款的，乙方应承担总价款千分之五的违约金。

第五条 合同争议及解决方式

因本合同所发生的争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，则通过乙方所在地人民法院提起诉讼解决。

第六条 补充条款

如有以上内容未尽条款，甲乙双方可以达成补充协议，补充内容作为附件形式附于合同之后，与本合同同样具有法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

20xx年xx月xx日

篇8：加工合同

甲方：

乙方：湖北大班木业有限公司

甲方问乙方订制家具（仿古沙发）一批，为明确双方责任及权益，根据《合同法》有关规定，经双方协商制定合同如下：

一、订制内容：沙发白坯半成品和油漆成品加工，以双方认定的样品为准。

二、合作形式：甲方向乙方订制加工沙发一批，甲方提供原生态板材，约计五十个立方米，乙方负责白坯半成品及油漆成品加工。

三、乙方根据甲方提供的沙发样品及件数核算实际用料方数。

四、甲方加工件数：五套沙发（1+2+3）+2

五、合同加工单价：壹套单价1元，总价60000元，含油漆辅料，大写陆万元整。

六、付款方式：甲方在合同签定之日起向乙方支付加工费总额的50%作为之前开支费用，余款在提货之前付清。

七、交货方式：㈠、乙方在收到甲方款之日起开始计算，四十五日伍套全部交货。乙方在收到通知之日，一日不提货，甲方收取乙方仓库存放费，按每天百元计算，依此类推，到提货日期止，算清现金。㈡付清加工费余额，一次性提货。

八、交货地点：甲方自提。

九、双方发生争议：双方的协商，协商不成的则可向有管辖权的人民法院诉讼。

十、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，一经签订具有法律效力，双方必须共遵守，合同条款至双方完成后自行终止。 甲方（签章）：乙方（签章）：

代表（签章）：代表（签章）：

电话： 电话：

日期： 日期：

备注：沙发件数：单人位五把，双人位五把，肆人位五把。小茶几五把，大茶几五件。

篇9：加工合同

甲方：南江县洪杰建材有限公司B采区

委托人：唐德文，身份证号：513025197108210977

（以下简称甲方）

乙方：谭文根，身份证号：43250319680900

（以下简称乙方）

根据《合同法》等有关法律法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、互利的原则，经双方协商一致，特订立本砂石加工合同。

一、甲方向乙方提供矿源及砂石加工生产线，乙方负责爆破及矿山内的运输和加工，一切生产费用由乙方自行支付。

二、合同期限：1 年。从20xx年3月15日至20xx年2月15日止。

三、甲方的义务

1、拥有合法矿权及其他开采，加工手续，为乙方提供生产场地，并保障乙方能顺利开展生产经营活动。

2、提供工人生活住房，提供作业用电力（到生产线）等生产作业设备所产生的费用由乙方自付，甲方可以参与协调处理相关事务。

3、甲方向乙方提供柳工550铲车一台，现代385挖机一台，乙方须向甲方支付租金（铲车10000.00元/月，挖机44000.00元/月）由乙方自行配备驾驶员并支付工资。甲方

只负责2台机械的正常保养，若因操作不当造成损失由乙方负责。

4、按合同约定，保障乙方的合法权益，按照本合同约定甲方支付乙方酬金，签约前的债权债务由甲方承担。

5、协调村民邻里关系，为乙方生产创造便利条件。

6、矿区内的一切非生产性费用（指：税费、青苗费、土地赔偿、山林赔偿及因正常爆破受损农房处置）由甲方负责。

四、乙方的权利和义务

权利：

1、有权维护乙方的合法利益不受损害。

2、有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业等。

3、乙方不承担税费和相关部门手续审批的费用以及周边有关签约前的赔偿费用。

4、乙方根据用电量选择用电方式，甲方协助处理，产生的电费及相关费用由乙方支付。

义务:

1、自行组织招募员工，配置有资质的作业人员，负责生产安全及作业人员安全，合理安排工人生活及相关事宜，承担由此引发的一切经济赔偿责任及法律责任。

2、每月砂石生产量确保市场销售，若因生产量供应不足造成损失由乙方赔偿。

3、负责废料清理工作，并将废料运到甲方指定的矿区废料场。

4、按照法律规定购买人身意外险90万及相关商业险，若超出理赔范围产生费用由甲乙双方各承担50%责任，违章操作造成的损失由乙方全部承担。

5、配合甲方处理并协调好与行政机关、村民之间的关系。遵守甲方的各项管理制度。

6、科学作业，规范施工秩序，每日排查安全隐患，遵守法律，法规。

7、承担一切生产加工费用，人工工资；爱护并合理使用甲方提供的设施、设备，自行承担生产耗材费用及维护、维修费用。本合同期满，乙方将机械设备交付甲方时需满足正常生产使用。

8、配合相关行政机关的检查、指导工作。如有违章作业，安全等问题被行政机关处罚款的，由乙方负责缴纳。

9、若因产品质量不合格，影响销售，甲方有权要求乙方整改，造成损失由乙方承担。

10、乙方不能私自变更生产线，若有变更需求，需通过甲方同意后方可更改。

五、考核目标及结算方式

1、综合市场各方面的因素及我厂实际加工能力，每年销量确保30万吨的任务，其销售参考价格：石子30元/吨，洗砂35元/吨，统料30元/吨，方量换算按石子每方1.5吨，洗砂按每方1.65吨，统料每方1.55吨。

2、以甲方月销售回单汇总的吨位为乙方生产量进行考核，甲方按碎石18元/吨（干料），水洗沙22元/吨，统料17元/吨支付加工费。

3、乙方年销售不足15万吨，不予以提成，超过15万吨享受每吨2元提成，（含15万吨）超过30万吨，按超出部分奖励每吨1元，乙方必须确保资金安全，及时回款到甲方账户，方可享受提成，此提成一年一次结算。

4、每月30日对账结算，并于次月10日前向乙方支付酬金。若甲方不能按期支付，甲方不能确保正常生产，乙方不承担任何责任，损失由甲方负责。

5、所有销售均以甲方开具票据为准并做为唯一合法结算依据，所有货款必须支付到甲方指定账户，所有销售合同必须以甲方名义签订。

6、其他特殊用料（片石、整形料）生产价格待定。

六、乙方向甲方交付履约保证金 40 万元。签约时一次性付清，履约保证金退还方式：本合同终止后，乙方交还给甲方的机械设备需满足正常使用，甲方即时退还乙方履约保证金40万元。甲方若不能按期退还保证金，乙方可通过销售回款抵扣。

七、违约责任

1、乙方销售沙石没按时回款超过两个月，甲方有权要求乙方继续支付外并承担欠款2%的资金利息。

2、甲方必须按月支付乙方酬金，若超过两个月乙方可

按欠款2%计算资金利息，或销售低于市场价10%的产品进行抵扣。

3、乙方连续两个月未完成生产产量，严重违章作业，扰乱社会秩序、发生打架斗殴事件的，甲方可以单方面解除合同。

八、其它

1、在履行合同中，甲乙双方发生争议，协商解决，若达不成一致意见的，可向南江县人民法院诉讼。

2、合同期满，本合同终止。双方协商一致，可以续签。

3、由于不可抗力影响生产作业，双方互不承担责任。因不可抗力致使合同无法履行时，可以终止合同。

4、碎石规格，数量，甲方根据市场需要确定，提前告知乙方，乙方保证采购相关设备及安排生产。

5、本合同一式两份，甲、乙各方执一份，经双方签字、盖章后生效。

甲方：乙方：

年 月 日

篇10：加工合同

甲方：

乙方：

一，制作内容：

乙方根据甲方提供的泡沫实型及材质要求制造铸铁件或铸钢件（以下统称铸件）。具体内容请参看甲方提供的各项目的清单。

二，技术要求：

1，请参看甲乙双方签订的《铸件技术协议》。

2，如甲方有特殊技术要求，甲方提前以电子邮件或传真的方式通知乙方，作为本合同

的附件，乙方应根据甲方要求进行制作，以确保甲方所需品质。

三，铸造费用及结算：

1，FC300： 元/吨

2，FCD600： 元/吨

3，ICD-5： 元/吨

4，MoCr： 元/吨

5，G50CRMO4： 元/吨

6，FGS600-3A： 元/吨

7，以上价格含17%的增值税，含乙方运至甲方的费用。

8，付款方式：以月结方式支付。甲方在收到乙方的铸件后，通知乙方，乙方开具17%

的增值税发票，甲方在收到增值税发票后的三个月内以银行承兑或现金付清款项。

四，交货周期：

1，乙方在收到甲方泡沫实型后，15个工作日内将铸件分批次送至甲方公司。甲方在甲方现场验收，甲方可来人到乙方公司内验收(因自然灾害或人无可抗拒造成铸件延期甲乙双方另议,不含运输日期)。

2，由于乙方的原因造成交货延误，以每迟交货一天罚该批铸件总额的3‰的款项

五，品质保证：

乙方铸件如在品质上有问题，甲方应以照片形式通知乙方，乙方应立即派人员进行处理。如因乙方铸件品质不良造成甲方损失，乙方应对甲方的损失进行赔偿，赔偿金额由甲乙双方协商决定。

六，重量：

双方执行：称重误差千分之三为正常范围

七，合同有效期：

1、自双方签章后，本合同生效，有效期至 年 月 日。

2、本合同生效后，双方之前所签订的《铸件制造合同》均作废，双方之前所签订《铸件技术协议》及其它关于质量要求的协议同样有法律效力。

3、今后合作中，甲方如对价格作出调整必须在保丽龙模型送出前通知乙方，否则视为同意此合同价格；乙方如对价格作出调整必须在保丽龙模型到达乙方工厂前通知甲方。否则视为同意此合同价格；

八，其它事项

双方友好协商执行合同执行中出现的问题，必要时双方可严格按《合同法》处理本

合同本合同纠纷由甲方所在地人民法院管辖，

九，本合同经双方签署盖章后生效。合同双方各持一份正本。

甲方: XXXX有限公司 乙方：XXXX有限公司

甲方代表人（签章）： 乙方代表人（签章）：

签署日期： 签署日期：

篇11：加工合同

建设单位：______________________公司（以下简称甲方）

总包单位：______________________公司（以下简称乙方）

施工班组：_____________________公司（以下简称丙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的要求，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方、乙方、丙方就“_______”塑钢门窗制作和安装施工事项协商一致，达成协议如下：

一、项目概况

1．工程名称：_______________________。

2．工程地点：_______市_____区______路。

3．门窗面积：约_________________㎡。

4．监理单位：_______建设监理有限公司。

二、施工内容

塑钢门窗制作和安装，包括原材料的采购、加工制作、运输、现场协调、现场安装、框边塞缝、塑钢门窗成品保护、现场负责验收、因质量问题引起的维修和更换等。

三、合同价格及总承包管理

1．塑钢门窗制作安装工程暂定含税工程总造价：_________万元整（￥___________元），甲方和丙方另行签订合同。

2．丙方作为乙方施工班组，由乙方提供相关支持，丙方必须以乙方名义组织施工。

3．施工配合费、总承包管理费及利润补偿等由甲方向乙方支付，乙方不得就此收取丙方任何费用。以上费用由甲乙双方另行确定。

四、质量标准

1．本工程塑钢门窗采用标准图集：________________________________________________。

2．塑钢门窗成品质量应符合：________________________________________________的规定。

3．塑钢门窗施工与安装应符合：《塑钢门窗安装及验收规程》（jgj103）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（gb50210）、《住宅装饰装修工程施工规范》（gb50237）、《塑料门窗安装及验收规程》（dbj13-35）。

4．该工程所需主要材料（型材、衬钢、玻璃）由甲方采购，辅材由丙方按甲方指定的品牌采购。甲方和丙方所购材料必须符合设计要求，符合国家有关标准，并且具备质量合格证明资料。

五、责任事项

1．甲方权利及义务

（1）合同签订后7天内与丙方确认门窗加工生产图纸，并向丙方进行现场交底。

（2）甲方与乙方、监理公司共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。

（3）协调乙方向丙方提供施工需的施工场地和水、电接驳点，并说明使用注意事项。

（4）协调乙方向丙方提供半成品及工具堆放场地。

（5）甲方按合同规定组织工程验收，并按合同的期限输竣工结算。

（6）甲方按合同的约定及时支付丙方工程款，该工程款由甲方代扣、代缴税金及其他应扣费用后支付到乙方账户，再由乙方全额拨付给丙方，乙方不得以不正当理由扣压该工程款。

（7）甲方按约定支付乙方总承包管理费及施工配合费等费用。

2．乙方的权利及义务

（1）乙方与监理公司、甲方共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。监理方和甲方按规范要求负责随机抽检丙方进场的成品门窗（每期工程不少于一次）至检测部门进行性能检测。

（2）乙方向丙方提供施工所需的施工场地和水、电驳接点，并说明使用注意事项，乙方不得收取丙方水电费。

（3）乙主负责提供丙方半成品及工具堆放场地，以及现场现有的垂直运输工具和脚手架等。

（4）乙方在甲方及监理单位的组织下及时与丙方办理土建洞口交接工作，提供施工现场门窗安装基准线，确定门窗安装位置，满足安装要求。

（5）在门窗安装后，乙方应负责门窗周边的收口工作（门窗框边密封工作由丙方负责）。

（6）乙方不得收取丙方任何费用。

3．丙广播权利及义务

（1）指派丙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由丙方负责的各项事宜。

（2）丙方按甲方要求进场施工，并提前组织好半成品的采购、运输、保护等工作，服从总承包单位的全面管理。

（3）按施工安全规范的规定，采取施工安全保卫等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全，负责现场设施和成品的保护工作。

（4）接受甲方及监理公司的监督和管理，并服从总包施工单位对工程总进度计划安排与施工协调。

（5）严格按审批后的加工图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工确保工程质量和合同工期。

（6）参加工程验收，工程竣工验收合格后，

应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。

（7）工程完工后及时清运垃圾，做到工完场清，垃圾堆放到指定地点。

（8）施工期间，丙方负责被施工污染的施工现场及运输用市政道路（仅指由乙方运输车辆造成的污染）的打扫和垃圾清运工作，如因此被总承包单位及政府职能部门处罚，丙方需自行负担该项罚款。

（9）按本合同规定做好应当由丙方所做的半成品、成品保护及中间验收、竣工验收。

（10）丙方对施工过程中的质量安全工作负全部责任，与甲方、乙方无任何关系。

（11）如丙方不能按质量和安全要求组织施工，甲方有权要求丙方退场，由甲方另行发包该工程。

六、中间验收及工程验收

1．中间验收：固定件安装、门窗框定位、门窗扇安装、五金配件、框边塞缝、打胶等主要工序均应经甲方、监理现场抽检、验收认可后方可进入下一道工序。

2．初步验收：丙方向工程监理提交四套完整的竣工资料和验收报告，竣工资料审核难过后约定初验时间，初验由监理、甲方、乙方、丙方四方共同参加，初验通过后约定交工验收时间，办理工程移交手续。

3．竣工验收：由有关部门、甲方、乙方、丙方、监理组成工程交工验收小组，对本项目工程进行全面的检查验收，验收通过后，甲方、乙方、丙方办理书面移交手续。

七、工程监理

1．甲方委托________建设监理有限公司负责本工程项目的监理。丙方应指派代表负责与监理互相联络，服从监理工程师的批示和管理；按时参加监理会议，未经许可无故缺席一次罚款_________元。

2．丙方必须接受总承包及监理单位的协调与管理，配合其他专业分包施工单位对施工图纸中交叉的有关尺寸进行核对等。

3．丙方需使用总承包单位搭设的脚手架或需要材料临时仓库等，应事先提出需用的时间和要求，经监理工程师同意后，由总承包单位提供。

4．在规定时间内，丙方未经监理工程师、甲方和乙方验收，自行进入下道工序，监理工程师及甲乙方有权通知丙方返工或采取必要手段检测，不论检测复查的结果是否符合设计要求，复查费用均由丙方承担，因此造成工期和造价损失，也由丙方负责。

5．丙方应服从监理工程师及甲方和总包单位对分包方安全生产、文明施工及执行各项规章制度方面的检查及奖罚。

6．丙方在施工过程中应采取防护、包裹、覆盖、封闭及合理安排施工顺序等措施对成品、半成品进行有效保护，因丙方成品保护不力，造成其他分包方或其他专业成品的损坏，丙方应无偿修复，如修复不力，监理工程师或甲方有权委托他人修复，所发生的一切责任及费用由丙方承担。

八、仲裁

甲方、乙方、丙方因合同发生争议，原则上协商解决，协商不成，则提请合同履行地人民法院进行裁决。

九、其他

1．本合同未尽事宜三方可协商签订补充协议。

2．本合同有关附件、补充协议与本合同具有同等效力。

3．本合同一式六份，甲、乙、丙三方各执二份，三方签字盖章生效。

甲方：（签章） 乙方：（签章）

法人代表：___________________法人代表：___________________

委托代理人：_________________委托代理人：_________________

单位地址：___________________单位地址：___________________

丙方：（签章）

法人代表：___________________

委托代理人：_________________

单位地址：______________

篇12：加工合同

加工合同样本

委托方：_________________________________ （以下称甲方）

开发方：_________________________________ （以下称乙方）

甲方委托乙方加工生产电子产品事宜，为明确双方权利及义务，确保合同顺利实施，经双方协商一致，达成本协议，约定如下：

一．加工产品名称、型号、数量、金额及交货期以每批订货合同为准。

二．加工方式

1.甲方提供产品原材料、产品工艺文件及要求。

2.乙方按产品工艺文件及要求加工生产。

三．双方责任

1.甲方每批产品加工应提前 个工作日通知乙方。在正式投产前，双方须签定订货合同。

2.甲方提供的产品原材料必须为合格材料且有可制造性，原材料包装要求为编带；甲方须提 供正常原材料损耗，普通元器件损耗比例≥1%，芯片、BGA 等贵重器件为零损耗。

3.甲方必须提供完整准确的产品工艺文件及相关要求，包括产品的包装和防护要求以及特殊 器件的组装要求，新产品加工应提供样板。甲方已投或欲投产品如有技术或其它更改，则应及时书面通知乙方，由此所引起的质量事故或导致乙方停产、返工等,甲方须赔偿乙方受到的相关损失。

4.甲方应根据包装要求提供可靠的产品包装材料，否则乙方只提供临时普通包装（或周转 箱），甲方应在使用完毕后完好地返还给乙方。

]5.乙方对甲方提供的产品原材料进行数量核对和来料抽检，如发现问题应及时反馈给甲方，甲方须在24 小时内给予解决，由此造成的生产延期由甲方负责。

6.乙方必须妥善保管甲方提供的产品原材料，不得人为损坏或丢失，除正常生产损耗和材料 本身问题外的材料损失，乙方须按市场价赔偿损失材料费用。

7.乙方必须完全按照甲方提供的工艺文件及要求编制生产工艺，并根据交货期安排生产计 划，乙方必须按每批订货合同约定的交货日期交货（甲方原因造成交货期延迟的除外）。

8.乙方在每批产品加工完毕后，除甲方声明由乙方暂管外，应及时将产品剩余材料退还给甲 方，同时提供余料清单。

9.乙方未经同意不得将甲方所提供的一切工艺文件资料转借给第三方，加工过程必须遵守和 保护甲方的技术秘密，否则甲方有权要求乙方赔偿因此受到的相应损失并追究其法律责任。

四．产品质量及验收

1.乙方交付产品的焊接质量应符合行业标准IPC-A-610C 的验收条件，如甲方有特殊质量要 求，应随订货合同提供附件说明。

2.甲方对每批产品的验收及提出异议的期限为乙方交货后 15 日内，如在此期限内甲方未向乙方发出书面通知，则视为该批产品验收合格。

3.甲方在验收时如发现焊接质量问题，须保持原状并及时通知乙方，乙方应在5 个工作日内 予以书面答复，同时双方约定返修方式及时间。乙方未在规定期限内予以书面答复，视为接受甲方对货物的提出的异议。

4.非乙方焊接质量问题造成的不合格品，乙方不承担责任。

五．运输

1.订货合同额在 元以上的，乙方负责一次性取料送货并承担运输费用。因甲方物料不齐套的，乙方不负责再次取料（特殊情况除外）。

2.订货合同额在 元以下的，甲方负责送料取货并承担运输费用。

六．付款及结算方式

1.甲方须在乙方交货后以支票或转账方式一次性付清货款，具体付款期限以订货合同为准。

2.乙方在甲方付款同时须向甲方开具相关发票（如有需要）。

七．本协议书一式二份，甲乙双方各执一份。本协议自双方盖章签字之日起生效，其未尽事宜，双方经协商可签订补充协议。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

代表人： 代表人：

日期： 年 月 日日期： 年 月 日

委托方：（以下简称甲方）

被委托方：（以下简称乙方）

甲方委托乙方加工产品，为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。

第一条 代加工内容

甲方委托乙方为其加工系列产品，加工数量、款式（或开发信息）、标准、质量要求由甲方提供，价格由双方协商确定，另在订单上详述。

第二条 甲方责任：

1、按计划分季度委托乙方为其加工甲方 产品。

2、向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件。

3、向乙方提供加工品款式（或开发信息）、数量、技术要求、交货时间等。

4、负责向乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其它标有商标的包装及印刷品等与乙方加工品有关的内容。

5、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议，确认的样品验收货品。

6、甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。

7、甲乙双方严守商业秘密。

·本合同所签订的.上述加工品的商标及图案文字为甲方所有，乙方不得为他人生产或提供。 ·甲方不得交乙方设计生产的样版提供给其他生产商。

第三条 乙方责任

1、严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。

2、甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准打版进行生产，生产标准符合QB1002－97质量要求，不得以任何形式和理由超过订单数量和品种。

3、负责原材料的采购、验收、供应，并按照甲方确定的原材料质量要求进行。

4、严格管理甲方提供的商标、包装及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商标、饰品及包

装等丢失，应承担相应法律责任。

5、不得将甲方提供的款式用于其他商标生产。

6、严守甲方的商业秘密。

7、对生产的产品实行三包，三包标准按国家有关规定执行。

第四条 付款方式及交货地点：

甲方确定委托加工款式、数量、标准后，与乙方签订委托加工通知单，并于签订之日起一星期内乙方支付总货款的 30% 作为预付款，乙方提供的货品经甲方验收进仓后财务核实即付款，交货地点为甲方库房。

第五条 验收标准：

双方在下订单之前确定生产品种样品，甲、乙双方以此及在生产过程中，质量主管之监督要求（以书面内容要求为准）作为验收标准。甲方在乙方送货到指定地点之日起3日内必须对产品进行验收。

第六条 违约责任：

1、因乙方未按甲方要求的时间交货，乙方应每天承担此批货总价1%的违约金；如甲方没按合同要求提货，乙方有权扣除甲方订金。

2、如乙方擅自生产或销售甲方产品及包装、印刷品等，一经查证，无论数量多少乙方应付甲方人民币50万元违约金，并追究乙方法律责任。

3、凡违反本合同之其他各项条款的，责任方应承担此批货价值30%的违约金。

4、甲、乙双方如有一方违约，除追究违约责任外，另一方有权终止本合同。因甲方提供的商标及授权手续不完备或虚假产生的法律责任由甲方承担，甲方赔偿因此给乙方带来和经济损失。

第七条 合同有效期限

本委托加工合同期限为 个月，自 年 月 日至年 月日止，生产期限以甲方计划通知单确定为准。

第八条 合同如遇争议，甲乙双方可协商解决，达不成协议

的可向广州仲裁委员会申请仲裁。

第九条 本合同正本一式二份，经双方当地人代表签字盖章后生效。

第十条 其他未尽事宜另行订立。

甲方： 乙方：

代表人：代表人：

日期： 日期：

生效。

第十条 其他未尽事宜另行订立。

甲方： 乙方：

代表人：代表人：

日期：日期：

篇13：加工合同

承揽方（全称）： _________________________________________

定作方（全称）：_________________________________________

合同编号: ______________签订地点: ______________________

承揽方和定作方经双方友好协商，现签订本合同，以资共同信守。

一、定作物品名、规格、数量、价格、交提货日期：

品_ 名

规格

单位

数量

单价

金额

分期交（收）货数量

备注

总金额（大写）__ 佰___ 拾__ 万__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______

定作款共计人民币（大写）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、质量标准：

1、定作方应该于本合同签订之日起＿＿＿＿天内,向承揽方提供定作物的样品, 承揽方应保证所加工的定作物与双方确认的样品质量相符．

2、承揽方应该根据定作方提供的相关工艺单进行定作物的加工。

三、质量检验及验收办法：

定作方应自收到定作物之日起二天内对定作物的数量、质量等相关事项进行确认验收。如果对承揽方交付的定作物有任何异议，应于收货之日起三天内书面向定作方提出。如逾期，则视为承揽方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不当等原因引起的质量问题，定作方不得要求承揽方修复或者退换或者主张其他任何责任。

四、包装要求及费用负担：定作物由承揽方负责包装，以定作物不受损坏为准，具体包装要求是___________________ ________________________。

五、交货（运输）时间、办法及地点要求：

1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承运人）承运，由承揽方代办相关的托运手续，运费由定作方自行承担。 承揽方将定作物交付承运人后，则视为承揽方已将定作物交付于定作方，定作物所有风险由定作方承担。

2、时间要求：交定作物期限应按照合同规定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，应该至少在约定的交货日期到来前7天书面向对方提出，并且取得对方同意。

委托承运人运输的，以交定作物时承运人签发的戳记日期为准。

六、预付款要求：定作方应于本合同签订之日，向承揽方支付人民币 __________元预付款（按照定作款总额的百分之＿＿＿ 计算），该预付款在末批定作物交付时冲抵定作款。

七、定作款结算办法及期限：

1、 ___________________________________________________________________________________

_______________________________________________ ________________________

2、如定作方未按约定付清定作款项，未付清定作款的定作物所有权由承揽方所有。承揽方可对定作物行使留置、处分等权利。

八、违约责任：

第一点：定作方的违约责任

（1）中途变更定作物产品品种、数量、设计、质量或包装的规格给承揽方造成损失时，应偿付承揽方因此造成的损失，如果损失难以确定，则至少为＿＿＿＿元人民币。

（2）中途解除合同的，定作方应该向承揽方支付合同未履行部分价款总值百分之30的违约金。

（3） 未按合同规定日期付款的，除应该继续付清全部定作款外，每延期一天，还应偿付承揽方以延期付款总值千分之一的违约金。

（4）无故拒绝接收定作物的，应赔偿承揽方因而造成的损失，

（5）错填到货地点或接货人的，或者变更交付定作物地点或者接收人的，应该 承担因此多支出的费用并赔偿承揽方因此造成的损失。

第二点：承揽方的违约责任

（1）违反本合同第一条和第十一条规定的数量而少交的，承揽方应照数补交，否则应偿付定作方以少交的的价款总值百分之30的违约金 。

（2）包装不符合合同规定的，应重新包装，并承担因此而支付的费用 ；

（3） 承揽方无故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否则定作方有权拒收。

（4）因为承揽方原因导致定作物错发到货地点或接货人的，除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外，并承担因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。

九、争议解决方式

本合同履行过程中的任何争议，由双方协商解决，协商不成，任何一方均可向桐乡市人民法院起诉。

十、如需提供担保，双方应另行签订合同担保书，作为本合同附件。

十一、因生产特殊性，定作方允许承揽方在供应定作物数量上有±10%的浮动，在交付时间上有±＿＿天的浮动。

十二、本合同履行过程中，双方来往的传真、信函等均视为本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

·服装加工合同 ·钢筋加工合同 ·加工贸易合同 ·进料加工合同

十三、双方需约定的其它事项：

________________________________________ __________________________________________

____________________________________ __________________________________________

__ _________________________________________________________________________________

__ ___________________________________________________________________________________

本合同一式二份，双方各执一份，合同自双方签字盖章之日起生效。

承揽方（盖章）： ______________ 定作方 （盖章）：

法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话：＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿

开户银行：＿＿＿＿＿＿ 开户银行：＿＿＿＿＿

帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿ 帐号：＿＿＿＿＿＿＿

日期：______ 年____ 月____ 日

篇14：加工合同

甲方： (加工方) 乙方： (委托方)

甲乙双方本着互利互惠、共同发展的原则，依照国家有关法律法规，经过友好协商后达成如下协议，以兹遵照执行：

一、加工方式、生产要求：

1、乙方公司所需产品( 岩棉板 )在甲方工厂加工生产，由乙方负责提供品牌标签材料。甲方提供产品原料进行生产、加工、包装。

2、甲方根据乙方所要求的质量等级、规格等负责生产，所生产出的产品必须达到国家质量、质检等权威部门的产品质量要求和认证。

二、甲、乙双方的权利和义务：

1、甲方所生产出的产品必须达到国家质量、质检等权威部门的产品质量要求和认证。如出现产品质量问题均由甲方全权负责。

2、在合作生产加工期内，甲方所生产出的乙方产品外包装上需印刷乙方的厂名、厂址、生产许可证、执行标准等相关信息，并以此作为乙方对外宣传所在的生产基地，甲方应积极配合乙方宣传。

3、乙方负责产品在所售区域的政府送检工作，甲方应予以积极配合并免费提供样品，费用由乙方支付。

4、乙方订货需提前五天时间以书面形式通知甲方，甲方在七天内负责把产品交付给乙方。

5、乙方收到产品后，应立即验收。如有数量不符，产品质量等问题，乙方须在七天之内以书面形式通知甲方，甲方核实确认后负责调换符合要求的数量、质量给乙方，并负责调换产品的往返运费。

6、合约期间，乙方在付完订金后，甲方到乙方处提取包材并有义务保护和维护好乙方包材。如在生产期间出现包材破损(不合格品除外)由甲方负责(具体以甲乙双方协商为准)。

三、价款及支付方式：

1、甲方根据乙方所需的产品规格、标准等生产加工，所需生产加工费用及运输费用等由双方协商后以每次乙方的盖有公章的书面生产加工单为结算依据。

2、乙方订货须预付货款总额的 % 作为定金，剩余货款分期支付或货到现场验收合格后一次性支付给甲方。

3、乙方只能将货款订金和货物尾款汇入甲方指定的公司帐号，账号： 户名： 开户行： 。

4、在双方合作过程中甲方如遇到产品原材料上涨等原因，甲方要求上涨价格需提前15天通知乙方，在甲方通知乙方前已经下过订单的产品甲方不得涨价。

四、合同的续签和终止：

1、协议到期后，乙方若有意续签须提前30日与甲方协商，在同等条件下乙方享有优先权。

2、本合同因下列情况而终止：

(1)合同期限届满，甲乙双方不再续签本合同;

(2)甲乙双方通过书面协议解除本合同;

(3)因不可抗力致使合同目的不能实现的;

(4)在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;

(5)当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行;

(6)当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;

(7)一方宣告破产或宣告解散;

3、本合同终止后，乙方应立即停止使用与代理销售有关的甲方任何的标识及知识产权。

五、争议的处理：

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第()种方式解决争议：

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向***********人民法院起诉。

六、其他：

1、本协议有效期自 年 月 日至 年 月 日止。

2、双方其他未尽事宜，由双方协商确定之后作协议附件与本协议具同等法律效力。

3、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。本协议一式两份，双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日