加工合同范本

【简介】感谢网友“Alisatop”参与投稿，下面是小编整理的加工合同范本（共18篇），希望能帮助到大家!

篇1：加工合同

合同编号：____________________签订地点：___________________

签订时间：________年____月____日

定作方：______________________

承揽方：_________________________

第一条加工物、数量、报酬、交货期限

项目名称及内容_________________________

计量单位_________________________

数量_________________________

工作量_________________________

报酬_________________________

交付期限_________________________

单价_________________________

金额_________________________

(注：空格如不够用，可以另接。)

第二条技术标准、质量要求：

第三条承揽人对质量负责的期限及条件：

第四条定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：

第五条承揽人使用的材料由__________________人提供。

材料的检验方法：__________________________________________________________________

第六条承揽项目中的主要工作应由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是：

第七条工作成果检验标准、方法和期限：

第八条结算方式及期限：

第九条定作人在________年____月____日前交定金(大写)__________________元。

第十条定作人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。

第十一条定作人未向承揽人支付报酬或材料费的，承揽人(是/否)可以留置工作成果。

第十二条违约责任：

第十三条解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成的。

按下列第______种方式解决：

(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

定作方(公章)_________承揽方(公章)：_________

签订地点：_________签订地点：_________

_________年____月____日_________年____月____日

篇2：加工合同

合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿

订立合同双方：

甲方：中国＿＿＿＿＿＿公司，地址＿＿＿＿＿＿＿，电报挂号：＿＿＿＿＿＿＿，电传：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

乙方：＿＿＿＿＿＿国＿＿＿＿＿＿＿公司，地址＿＿＿＿＿＿＿＿，电报挂号：＿＿＿＿＿＿＿，电传：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

双方为开展来料加工业务，经友好协商，特订立本合同。

第一条加工内容

乙方向甲方提供加工＿＿＿＿＿(产品)＿＿＿＿＿套所需的原材料；甲方将乙方提供的原材料加工成产品后交付乙方。

第二条交货

乙方在合同期间，每个月向甲方提供＿＿＿＿＿＿原材料，并负责运至＿＿＿＿＿＿车站(经＿＿＿＿＿＿港口)交付甲方；甲方在收到原材料后的＿＿＿＿＿个月内将加工后的成品＿＿＿＿＿套负责运至＿＿＿＿＿＿＿港口交付乙方。

第三条来料数量与质量

乙方提供的原材料须含＿＿＿＿＿％的备损率；多供部分不计加工数量。乙方提供给甲方的材料应符合本合同附件一(略)的规格标准。如乙方未能按时、按质、按量提供给甲方应交付的原材料，甲方除对无法履行本合同不负责外，还得向乙方索取停工待料的损失；乙方特此同意确认。

第四条加工数量与质量

甲方如未能按时、按质、按量交付加工产品，在乙方提出后，甲方应予赔偿乙方所受的损失。

第五条加工费

甲方为乙方进行加工的加工费，在本合同订立时的＿＿＿＿＿年为每套＿＿＿＿＿币＿＿＿＿元；合同订立第二年起的加工费双方另议，但不得低于每套＿＿＿＿＿币＿＿＿＿＿元；该加工费是依据合同订立时中国国内和国外的劳务费用而确定的，故在中国国内外劳务费用水平有变化时，双方将另行议定。

第六条付款方式

乙立将不作价的原材料运交甲方；在甲方向乙方交付本合同产品前1个月，由乙方向甲方开立即期信用证，支付加工费。

第七条运输与保险

乙方将原材料运交甲方的运费和保险费由乙方负责；甲方将本合同产品运交乙方的运费和保险费由甲方负责。

第八条不可抗力

由于战争和严重的自然灾害以及双方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履约时，该方应尽快将事故通知对方，并与对方协商延长履行合同的期限。由此而引起的损失，对方不得提出赔偿要求。

第九条仲裁

本合同在执行期间，如发生争议，双方应本着友好方式协商解决。如未能协商解决，可提请＿＿＿＿国＿＿＿＿＿仲裁机构进行仲裁。仲裁适用法律为：

1．中华人民共和国加入的国际公约、条约；

2．中华人民共和国法律；

3．在中国法律无明文规定时，适用国际通行的惯例；

仲裁裁决为终局裁决，仲裁费用由败诉一方承担。

第十条合同有效期

本合同自签字起生效。有效期到本合同规定的“＿＿＿＿＿套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工费在内的全部应付费用”时终止。

第十一条合同的续订

本合同有效期届满之前＿＿＿＿月，如一方需续订合同，可以向对方提请协商。

第十二条合同文本与文字

本合同正本一式＿＿＿＿＿份，甲乙双方各执一份，副本＿＿＿＿＿＿份交＿＿＿＿等单位备案。

本合同以中、＿＿＿＿＿＿两国文字书就，两国文字具有同等效力。

第十三条其他

1．甲方为交付乙方产品而耗用的包装、辅料、运输及保险等项开支，在加工费以外收取，但这些费用不超过每套合同产品的＿＿＿＿＿＿％。

2．甲方收到原材料后，应按乙方提供的技术标准，对其规格、品质进行验收。如乙方提供的原材料不符合标准，或数量不足，在甲方向乙方提出检验报告后，乙方负责退换或／和补足。

第十四条合同条款的变更

本合同如有未尽事宜，或遇特殊情况需要补充、变更内容，须经双方协商一致。

甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿(盖章)乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿(盖章)

代表：＿＿＿＿＿＿＿＿＿(签字)代表：＿＿＿＿＿＿＿＿(签字)

见证人，律师＿＿＿＿＿签字(中国＿＿＿＿＿＿律师事务所)

合同订立时间：＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日

合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

篇3：加工合同

为了能充分发挥双方企业资源优势，本着互利双赢、共同发展的原则，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定，甲乙双方就贴牌生产项目达成如下条款：

一、双方交换企业资信材料，且必须真实、有效，否则，由此带来的损失由违约方承担，浴室柜贴牌加工合同范本。

1.营业执照(副本)复印件;

2.工业生产许可证复印件;

3.食品卫生许可证复印件;

4.税务登记证(副本)复印件;

5.企业法人年度检验情况复印件;

6.组织机构代码证(副本)复印件;

7.商标受理书(注册证)复印件;

8.企业质量管理体系证书复印件;

二、协议范围

1.甲方委托乙方贴牌生产_____________________牌系列产品，采用甲方的品牌标识;乙方应确保这些产品是不侵犯任何第三方知识产权和合法权益的合格产品。甲方授权乙方印制的专用件(指含有“甲方产品”商标字样或其他甲方产品专用的图案、标识、铭牌、说明书、包装物等)，乙方应妥善保管，决不允许流失给第三方，如发生流失给第三方现象，甲方有权按商标法相关之规定追究乙方的法律责任。

2.甲方利用自身的营销网络开发市尝销售贴牌产品;乙方利用其技术、设备、人力等资源生产制造符合甲方要求并经甲方认可的贴牌产品。

3.贴牌产品完全由甲方销售，乙方不负责销售，乙方不得将甲方委托生产的贴牌产品转卖给任何第三方。

4.双方合作期满后或终止合作后，乙方不得以任何形式再生产或销售有甲方品牌标识的产品，乙方若违反规定，甲方有权乙方按销售所得的____倍进行赔偿。

5.甲方有权派人员监督贴牌产品的原料、生产过程、产品质量等，乙方应予以全力配合与协助。

三、产品名称、型号、价格(RMB)产品名称(乙方)产品型号(乙方)价格、备注。后续产品价格以乙方报价经甲方确认的价格为准。产品价格应包含内外包装、标贴等相关包装费用(不含增值税发票)，具体承担情况见产品价格表。

四、交(提)货地点、时间及费用

1.乙方直接送货到甲方指定仓库或双方协定的交货点，单价含运费;

2.乙方严格按订购计划单中规定的数量和日期准时交货;乙方在装车或交付托运后须在2小时内以电话或传真的形式通知甲方发货情况及预计到货时间、地点，以便甲方及时提货，合同范本《浴室柜贴牌加工合同范本》。

五、产品包装与防护要求

1.产品外包装、标贴、铭牌等相关包装材料由甲方提供设计、定制和采购，甲方将包装材料发给乙方，由乙方代工包装;

2.乙方提供的产品包装应达到甲方认可的包装要求，有足够的强度，以便适应运输的要求。

六、提出交货、质量异常及期限交货数量和时间以订购计划单为准;乙方接到订购计划单后若有异议，应在接到订购计划单24小时内以书面形式通知甲方，否则视为乙方接受甲方订单;对于不能及时供货，造成甲方损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。

七、价格与结算方式

1.产品价格按甲乙双方确认的价格为准，若价格有变动须经双协商同意，并确定新的价格及执行日期;

2.双方确定货款结算方式为：月结30天，例：20xx年3月1日至20xx年3月31日的货款，甲方在次月月底前结清。

八、质量要求

1.乙方应保证其所提供的产品各项指标符合国家标准并应适时满足国家标准的有关最新要求;

2.乙方应保证其所提供的产品各项指标符合甲方的《产品规格书》与《检验规范》及其他相关要求，同时应达到双方所签的《质量保证协议》的要求;

3.乙方应保证其所提供的产品符合相关环保要求;

4.有必要时，经双方确认，可采取封样的方式来确定上述条款未能确定的产品要求。

九、品牌管理

1.甲方提供的商标(包括包装设计、图形、汉字、英文及其组合等)所有权归甲方所有，乙方只能在甲方授权许可的范围内使用，不得私自转让或扩大其使用范围;

2.双方合作期满后，乙方即无权以任何方式使用任何带有甲方标识的产品。一旦发现，甲方有权要求乙方承担赔偿责任。

十、售后服务

1.乙方必须严格履行《产品质量法》规定的相关义务，对于因乙方质量问题所引起的退货、换货，乙方应予以全力支持，与此相关的费用由乙方承担;产品因非正常使用而损坏所发生的相关费用由甲方负责;

2.贴牌产品本身出现重大质量事故的，由乙方承担由此产生的相关责任和费用，如：诉讼费、律师费、责任赔付费及法律责任等。

十二、合同的终止与解除

1.若乙方未能履行合同所规定的任何条款，并无合理解释，甲方有权终止合同，未结算的货款甲方推迟为三个月后给付;

2.乙方若提前解除合同，应在甲方未找到替代供应商前继续供货，保持甲方的经营销售正常运行，原则上不超过3个月;

3.甲方若提前解除合同，应保证消耗完乙方根据甲方订单生产的产品，并按合同规定的结款方式结清余款;

十三、解决合同纠纷的方式甲乙双方在履行本合同时发生的一切争议均应通过双方友好协商解决，协商不成，则按《中华人民共和国合同法》，由合同签约地人民法院诉讼解决。

十四、其他约定

1.未经甲方书面允许，乙方不得将甲方的资料及合同内容、价格等商业机密任何形式泄漏给任何第三方;

2.未经甲方书面同意，乙方不得将甲方已经与乙方订立采购产品合同或服务这一情况进行广告宣传或公之于众，也不多在广告中使用甲方或甲方任何客户的名称。

3.甲方确保“___________”贴牌商标的独占性与无争议性，如贴牌商标出现争议，该争议引起的法律责任由甲方承担;

4.本合同为总合同，每批订单执行以双方确定的《采购计划单》为准，《采购计划单》与本合同具有相同的法律效力;

5.合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同;本合同如有未尽事宜，经双方共同协商作出补充，补充规定与合同具有同等效力。

十五、合同有效期

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效;合同有效期为 年(以合同签订日起计算)。

甲方： 乙方：

单位名称(章)： 单位名称(章)

法定代表人： 法定代表人：

委托代表人： 委托代表人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

篇4：加工合同

甲方：______________________

乙方：______________________

第一条合同总则

甲乙双方经协商一致，现就______泥画加工事宜达成如下协议。

第二条基本保证与要求

2．1 乙方确保根据双方确认的订货单为甲方产品加工，甲方保证向乙方回收乙方所加工的合格产品。

第三条加工权许可期限及合同期限

3．1本合同于______年_____月_____日签订，自签订之日起至________年_____月____日止，有效期一年。经双方协商同意，可延长本合同有效期。

第四条合同信誉金

4．1乙方获得合同约定的产品加工权之前，需向甲方交纳信誉保证金（￥：_____元），甲方免费为乙方加工人员代表进行产品制作培训，本合同自乙方向甲方付清规定信誉保证金之日起生效，信誉保证金合同期满如乙方无重大违约，信誉保证金全额退还。

第五条产品的结算方式

5．1甲方提供给乙方的加工品按统一加工价结算。甲方在货到后当三日内将货款汇入乙方银行帐号。乙方负责按时发货并代办托运，费用自理。

5．2甲方凭清单验货，如有差异或有质量问题，应在收货当天应告知乙方。

5．3自货到三日内，如属实是产品加工质量问题，该产品退回乙方。

5．4甲方建议乙方审慎加工，避免返工或者退回；在不影响销售前提下，不做相应的处罚，若影响销售，将对乙方给予该产品成本10%处罚，该产品发回乙方。

第六条双方的权利和义务

6．1甲方要在接到乙方发来产品验收后，三日将加工费注入乙方银行帐号，如有违约给予甲方该货款的10%做为赔偿。

6．2乙方应按时保质保量完成甲方给予的订单，如有违约给予乙方该货款的10%做为处罚。连续三次违约取消其加工资格，信誉保证金不予退回。

第七条合同解除及终止

7．1本合同期满时，乙方可提前二个月提出书面续约要求，双方在正常履行本合同的前提下续订该项代理合同，不再另收取加工信誉保证金。

7．2乙方如有下列行为之一，甲方有权单方提前解除本合同并追究乙方责任：

1）有损______泥画形象的行为；乙方自行销售同类产品而影响甲方利益；

2）扰乱甲方市场价格体系，破坏营运体系；

3）抄袭泥画配方自行生产、销售。

第八条争议的解决

本合同有关的争议，任何一方均可诉致本合同签订地人民法院裁决。

第九条保密条款

甲方提供给乙方的各种资料，其中涉及商业机密、加工技术、知识产权等内容，乙方有保密的义务；不得提供给乙方以外的第三者使用、参照，否则甲方要求乙方最高赔偿金额_____元（_____元）。

第十条其它

10．1 合同的修改或补充，均须经双方同意后以书面协议形式修改或补充。

10．2 本合同自乙方向甲方缴纳相关费用之日起生效。

10．3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：__________________

甲方代表签字：__________

甲方地址：______________

______年______月______日

身份证号码：____________

乙方：__________________

乙方代表签字：__________

乙方地址：______________

______年______月______日

身份证号码：____________

篇5：加工合同

甲方：

乙方：

甲方生产过程中因部分工件需要喷漆处理，经考察，确定乙方为加工合作单位。经双方充分协商，就合作事宜达成如下协议：

一、乙方必须具备喷漆加工的所有资质。

二、加工合作期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

三、合作期限内，甲方对乙方承揽加工件的质量、供给能力等进行监督和检查。

四、乙方必须按照甲方下达的生产订单进行生产，未经甲方允许，不得转由其他单位生产。

五、乙方为甲方加工工件，原则上实行包工包料的方式。

六、甲方委托乙方加工产品的价格，按照甲方订单核实的价格或双方协商的'价格表执行，任何一方不得擅自变更。

七、双方约定的结算方式：每一批次完工结账。

八、本协议双方盖章或签字生效，一式二份，具有法律效力。

甲方： 代表：

乙方： 代表：

签订日期： 年 月 日

篇6：加工合同

协议书编号：______________

甲方：____________________ 乙方：____________________

地址：____________________ 地址：____________________

邮编：____________________ 邮编：____________________

电话：____________________? 电话：____________________

传真：____________________? 传真：____________________

电子邮箱：________________电子邮箱：________________

签约日期：________________

签约地点：________________

经甲，乙双方商定，甲方同意代乙方向乙方指定的 （境外料件供应商全称） （以下称“料件商”） 购进本协议项下的料件交乙方加工装配成本协议项下的整机，并代乙方出口销售给乙方指定的 （境外整机收购商全称）（以下称“整机商”）。对此，甲，乙双方达成如下协议：

一、进口料件品名、规格、数量、单价、总价

品名：____________________

数量：____________________

规格：____________________

单价：____________________

总价：____________________

二、出口整机品名、规格、数量、单价、总价

品名：____________________

数量：____________________

规格：____________________

单价：____________________

总价：____________________

三、包装要求及费用分担：出口整机包装由乙方根据其指定的整机商的要求办理并承担相关费用。

四、交货及运输

1．甲方向乙方交付料件：

交货地点：____________________

运输方式：____________________

费用承担：________至________的运费由乙方承担。

2．乙方向甲方交付整机：

交货地点：____________________

运输方式：____________________

费用承担：由_______至_______的运费由乙方承担。

五、单证

1．乙方每次交付一批整机后，应于相应整机出口报关后_______日内将相应的增值税发票及《税收（出口专用）缴款书》交给甲方。

2．甲方在收到乙方开来整机的增值税发票及《税收（出口专用）缴款书》后，即开出相应的进料抵扣发票给乙方。

3．如乙方未能在交付每一批整机并出口报关后_______日内向甲方提交相对应的增值税发票及《税收（出口专用）缴款书》，则甲方无义务向乙方支付相应整机货款中的退税部分。

………．

六、验收标准，方法及提出异议期限

_________________________________________________________________________

七、付款条件

1．进料款：甲方代乙方购进料件并对外付汇，相应进料款由甲方在收到的整机出口货款中扣除；付款金额按照实际收货数量及在海关备案的进料合同中规定的价格计算。

2．整机款：甲方代乙方出口整机并对外收汇，对应的人民币按照美元对人民币1：?_______折算，由甲方在收到乙方整机商开来的金额为出口发货总价的正本信用证（远期信用证的，信用证已经开证行承兑）、货物出口报关、收到乙方开具的足额增值税发票后3天内，在扣除进料款及甲方手续费后付给乙方。

3．代理手续费：代理手续费为进口料件总价的_______ %，以人民币支付，按美元兑人民币1：_______ 折算，由甲方在收到的整机出口货款中扣除。

八、甲乙双方的责任

1．上述进口料件由甲方进口并交给乙方后，若出现质量，规格，数量问题，乙方必须在五天内（逾期视为接受）向甲方提出有关清单，证据与说明，由甲方负责对外交涉，乙方有义务协助处理。

2．甲乙双方必须严格遵守海关的关于进料加工复出口业务的有关规定，甲方或甲方指定的委托单位专门负责上述货物的进出口报关及合同核销工作，乙方必须指定专人负责上述货物帐册的登记，进口货物的统计，有关单证的追还和保管，随时准备接受海关的检查，并随时协助甲方报关人员办理有关海关报关手续。如果由于乙方未能及时向甲方提供有关单证以供甲方办理报关手续或由于甲方不及时办理报关手续而被海关处罚的，责任由违者承担。

>3．上述货物按海关规定办理有关海关手续前，甲乙双方均不得私自出售，转让，虚报．如有逃税和违章行为，责任由违者承担。

4．按照海关规定，协议期满必须及时向海关核销．因此，本协议期满前15天内，乙方应当持有关资料协助甲方办理本协议的延期、终止或核销手续，且该手续只能办理一次，逾期不办而受海关处罚的，责任由违者承担。

5．因整机产品质量不符、数量短缺及不能及时交货等问题而导致甲方不能如期全部复出口的，由乙方根据中国法律及海关的有关规定承担甲方由此而受到的全部处罚责任并赔偿甲方相应的损失。

6．乙方保证其委托甲方从境外购进的料件及其按照本协议加工装配后所形成的整机，不侵犯任何第三方所拥有的专利及/或专有技术及/或其它知识产权；同时，乙方保证整机的产品质量符合整机商的要求；否则，乙方应赔偿甲方因此而遭受的一切损失．

九、争议处理

凡因执行本协议发生纠纷时，双方应及时协商解决，如协商不成，任何一方可直接向本合同签订地人民法院起诉。

十、不可抗力

凡协议的任何一方在执行本协议时，如发生不可抗力事件，须在两天以内以传真或电报方式通知对方，经双方协商同意，并在取得有关机构的合法有效证明后。允许延期履行，部分履行或不履行协议，并根据情况部分或全部免于承担违约责任。

十一、协议生效

经双方签字并加盖公章或合同专用章后生效。

十二、协议修改

本协议的任何变更，解除，均须双方协商并签订书面协议。

十三、协议文本

本协议正本一式三份，甲乙双方及海关各持一份，效力均等；本协议附表一，附表二，附表三，附表四与本协议具有同等效力。

十四、特别条款

________________________________________（与本条款不符的协议其他条款自动失效）

甲方（章）________________

乙方（章）________________

（加盖公司合同专用章有效

篇7：加工合同

甲方：

乙方：

1、甲方备料委托乙方加工零件一批_______件，为明确双方责任，特订立本合同供双方共同遵守。

2、本合同金额为人民币：￥，其中费用组成和零件的名称、图号、数量、价格（指含税率为__________的发票价格），见（零件委托加工合同清单）。运输费用由乙负担，并在甲方指定地点（新都镇山王村）下货。

3、加工方式：甲方提供设计图纸_________份及相应加工材料，并向乙方进行详细技术交底，乙方按图纸和相应国标加工，均为成品交货。 交货期：______年______月______日交货完结。

4、乙方必须严格按图纸和相应国家标准加工，加工完毕自检后交到甲方指定地点，甲方已收零件在资本和使用中发现质量问题属乙方责任的，乙方须在一日内前往处理，并承担对甲方造成的相应损失。

5、如非人力不可抗拒因素，乙方不能按期交货，则每延期1天，罚金为合同金额的1%。

6、付款：甲方复验合格后，乙方向甲方开具增值税（税率票后，甲方向乙方付款。本合同无预付款。

7、乙方确保不得将甲方的图纸挪作它用或提供、出售给任何第三方。

8、甲方提供的图纸，乙方在产品交货完毕（含技术资料和甲供图纸）、结清费用后失效。

10、本合同一式二份，双方各执一份。

11、未尽事宜，双方友好协商解决。

12、本合同签订日期：

甲方： 乙方：

代表： 代表：

联系人： 联系人：

年 月 日 年月日

篇8：加工合同

甲方（定作方）：

代理人：

地址：

联系电话：

乙方（承揽方）：

代理人：

地址：

联系电话：

甲、乙双方本着平等合作、互惠互得的原则，依据《民法典》和其他相关法规的规定，就___________（地点）玻璃供需问题，经双方友好协商，一致同意签订以下加工合同，具体条款如下：

一、品种、规格、数量、单价：

玻璃品种： ___________，规格： ___________，数量：___________，单价：___________。

交货地点：

运输方式、费用：

1）由乙方负责送货，运输费用由乙方承担.玻璃卸车前破片由乙方负责，落地验收后出现破损由甲方负责.

2）产品必须按甲方订单要求每片附加标签、规格、品种、楼号楼层等识别编码，标签编统一贴在白玻面，以便区分。

二、交货期：

合同签定后，乙方收到甲方订单后十日内供货，补片玻璃应在七日内完成。

三、验收方式：

1）玻璃送达甲方工地后应当场验收当批玻璃，发现有不符合下单尺寸的产品应以及时予以检验，若有异议应在三日内以书面形式通知乙方，否则视为验收产品合格。

2）_________玻璃制作按国家标准执行，相关规定以行业标准为准.

六、结算及付款方式：

甲方根据玻璃保修期给乙方一张远期支票，乙方发车后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供发票给甲方。

七、违约责任：

1）双方应按合同约定履行，乙方若延期供货，每日应向甲方支付3%作为违约金.

2）如产品质量达不到设计要求，乙方应承担一切责任和经济损失。

八、其他：

本合同未尽事宜，由双方协商解决，合同争议双方均有权提起诉讼。

九、本合同一式两份，双方各执一份，由双方签字盖章后生效。合同签订至本项目结束本合同自行解除。

十、保质期及保修

1、保质期为二年（验收之日起）

2、执行本项目保修期，在保修期内发现玻璃质量问题，乙方无偿更换，执行保修内产品所附有的责任。

甲方：

代表：

账号：

户行：

___________年___月___日

乙方：

代表：

账号：

户行：

___________年___月___日

篇9：加工合同

合同编号：__________

定作人：____________签订地点：______________

承揽人：____________签订时间：______________

第一条加工物（注：空格如不够用，可以另接）

加工物名称

规格型号

计量单位

数量

报酬

交货期限及数量

单价

金额

合计

合计人民币金额（大写）

第二条定作人提供的材料（注：空格如不够用，可以另接）

材料名称

规格型号

计量单位

数量

质量

提供日期

消耗定额

第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、方法、时间及提出异议的期限：____________________________。

第四条定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：____________________________。

第五条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。

第六条定作人（是/否）允许第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：___________________________。

第七条定作人协助承揽人的事项与要求：______________________________。

第八条加工物的技术标准、质量要求：______________________________。

第九条加工物的包装要求及费用负担：______________________________。

第十条加工物的交付方式、期限及地点：______________________________。

第十一条加工物的验收标准、方法、期限及地点：______________________________。

第十二条承揽人对加工物质量负责的期限及条件：______________________________。

第十三条定作人应在年月日前向承揽人交付定金（大写）______________________________元。

第十四条结算方式及期限：______________________________。

第十五条定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是/否）可以留置加工物。

第十六条本合同解除的条件：

（一）定作人可以随时解除合同，但应及时书面通知承揽人并承担由此给承揽人造成的损失。

（二）___________________

第十七条定作人违约责任：__________________

承揽人违约责任：__________________

第十八条合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：（只能选择一种）

（一）提交_____________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向__________人民法院起诉。

第十九条其他约定事项：__________________

定作人

单位名称（章）

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

电报挂号：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

承揽人

单位名称（章）

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

电报挂号：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

鉴（公）证意见：

经办人：

鉴（公）证机关（章）

年月日

（注：除国家另有规定外，

鉴（公）证实行自愿原则）

XX市工商行政管理局制定

篇10：加工合同

甲方：

乙方：

甲乙双方经协商，牟定县第一小学与楚雄开发区楚风布艺店窗帘加工制安，共同达成协议，并签订如下合同：

一、规格

窗帘制安方式以甲方看样品为准，用铝合金窗杆，制安包工包料及调试，按1：2的比例制作安装。

二、布和纱高度为2.75米，窗高超过2.75米，按实际高度加布用量计算。

三、结算价格：综合价(窗杆、窗帘、插钩)的单价55元/米,共10906.5米;窗杆单价12元/米，共132.2米，共计1586.4元。两项合计：12492.90元(大写：壹万贰仟肆佰玖拾贰元玖角)

四、付款方式

1、合同签订之日，甲方向乙方预付30%—50%。

2、窗帘安装完毕，甲方向乙方支付质量保证金以外的费用。

3、甲方留取货款总额的 5% 做为质量保证金。待质保期满，甲方一次性返还给乙方。

五、其它约定

1、留取布样，由甲方封存。乙方必须按布样用料。

2、保修期为一年。出现窗杆脱落，甲方通知乙方后，在两个工作日内修复，如人为污染及划破布料，乙方不负责更换。

3、乙方在现场安装过程中，应注意安全，出现一切安全事故，甲方不承担任何责任与赔偿。乙方在甲方现场，应加强对现场成品的保护。 甲方签约代表人：

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

【关于加工合同模板集锦6篇】

篇11：加工合同

定作方：

承揽方：

签订地点:

签订时间：年月 日

一、加工产品明细

1、产品名称或项目: 规格或型号:

2, 数量: 单价: 金额:

3、交货数量: 交货期限:

4、价款或酬金

二、加工材料(定作方自带)

1,、材料名称: 规格型号:

2 、计量单位: 数量 质量

3、消耗定额 单价 总金额

4、提供日期

三、质量要求、技术标准:

四、承揽方对质量负责的条件及期限:

五、技术资料、配方提供办法及保密要求:

六、验收标准、方法和期限:

七、包装要求及费用负担:

八、交（提）货方式及地点:

九、交付定金预付款数额及时间:

十、结算方式及期限:

十一、违约责任:

十二、如需提供担保、另立合同担保书，作为本合同附件:

十三、解决合同纠纷的方式:

十四、未尽事宜,双方协商共同解决。

十五:本合同一式两份,定作方和承揽方各自保留一份。此合同双方签字盖章后,方可生效,有效期为 年 月 日 至 年 月 日。

定作方承揽方

单位名称（章）单位名称（章）

单位地址：单位地址：

法定代表人：法定代表人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

邮政编码： 邮政编码:

年 月 日 年 月日

篇12：加工合同

定做方：________________

承揽方：________________

合同编号：______________

签订地点：______________

签订日期：______________

一、材料明细

品名

规格型号

计量单位

交货日期

数量

单价

总价

金额总计

二、选用材料

扑克正文（牌芯）使用_________g扑克专用纸，扑克盒使用__________g白板纸（或白底白板纸）。

三、制作要求

扑克牌上光进口油□上光国产油□扑克盒复膜□包透明膜带易拉线□副用热缩膜封装□压纹□

注：需要哪项在哪项□打“√”

四、质量要求、技术标准

1、依据国家技术监督局发布的《扑克牌行业标准》和《平版印刷品行业标准》对扑克及包装物进行质量认定。

2、承揽方提供________级以上的合格品给定做方，________级以下由承揽方处理。

五、承揽方对质量负责的条件及期限

承揽方对产品的印刷及制作质量负责，如出现产品质量问题，定做方应在法律规定的时间内（15日）提出书面异议。否则，承揽方不负任何责任。

六、技术资料、图纸提供办法及保密要求

定做方提供制作扑克所需的全部资料（照片、光盘、标准字及字体等），保密要求如下_____________。

七、验收标准、方法和期限

按扑克牌行业标准在合同规定交货之日抽样检查和验收。

八、包装要求及费用负担

纸箱包装（_____副或_____副一箱），费用由承揽方负担。

九、预付款数额及时间

签订合同后定做方支付总货款的_____%作为预付金（不含版费）。

十、结算方式及期限

现金结算，交货时间_____年____月____日。

十一、交货方式及收货人地点：______________________。

电话：______________________。

十二、运输方式

汽车或火车运输，承揽方负责将货物运送到指定地点，费用由定做方负担。

十三、违约责任

本合同履行过程中，如一方违约则支付守约方违约金_______元人民币。

十四、争议的解决本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，可诉至______人民法院解决。

定做方：______________

单位名称：_____________

法定代表人：__________

委托代理人：__________

承揽方：_______________

单位名称：_____________

法定代表人：__________

委托代理人：__________

篇13：加工合同

甲方：

乙方：

本着互惠互利共同发展的原则，，就甲方二车间的原矿粗选承包给乙方生产管理，经甲乙双方友好协商达成以下协议:

一、原矿粗选厂地址：

二、合同期限： 年 月 日至 年 月 日止。

三、承包任务：全年生产时间为x个月。每月生产时间为xx天(其他为检修设备时间)，日处理原矿xxxx吨，月处理原矿xx万吨;

四、甲方职责：

1、甲方提供现有的选矿设备、现场作业机车及运输车辆(司机伙食费按乙方月均单人标准由甲方承担)、职工住宿、办公室设施、职工食堂及灶房设备，工人洗浴设施。

2、甲方根据乙方生产量无条件提供满足乙方原矿供给。

3、甲方保证乙方的生产，生活用电，用水，尾矿堆放场地，矿石运送和开采设备的正常运行。

4、甲方负责配备现场生产协调人员，进行甲乙双方现场工作的协调。

5、甲方提供乙方生产时所有备品备件及易损件的供应(易燃易爆物品安全管理工作由乙方负责)。

6、乙方应每月提前申报备品、备件、易损件，由甲方统一采购。如因乙方已提计划，甲方采购怠慢或储备不足，所造成的一切损失全部由甲方承担。

六、乙方的职责：

1、乙方负责组织选矿厂的各种技术工作及劳动力的合理安排。承担选矿厂生产设备的维修工作。

2、乙方负责完成甲方下达生产原矿石量的任务。

3、乙方负责进厂工人的安全教育。

4、乙方至合同鉴定后进厂工人的实际人数向甲方缴纳工人的保险金额(此保险有甲方代买)。

5、经双方商定乙方需向甲方缴纳生产保证金xxx元。甲方在每月结算后从乙方结算金中扣除叁万元作为生产保证金，直至扣清为止。合同期满时，甲方在七日内无偿全额退还保证金。甲方不能及时退还改保证金，须按每日向乙方赔偿保证金总额的10%作为滞纳金。

6、乙方在生产期间维护保养好甲方现有生产设备(不包括各种生产车辆及与生产无关设备)。

7、乙方只负责处理矿石量，选矿指标全部由甲方技术人员来完成，乙方积极配合完成。

七、结算方式：

1、结算按甲乙双方实际处理矿石量(运输车数，按xx吨/车计算)签字认可的数据报表，每自然月上报公司核实后给予结算。

2、甲方公司每月核实双方签字认可的乙方生产量后在次月十五日内给予发放一切承包费用。

3、乙方员工工资发放时有双方财务人员在场统一由甲方给予发放，除去工资一项，剩余款项甲方一次性付给乙方。

八、承包单价、奖罚和任务：

1、承包单价为每处理一顿原矿x元人民币。

2、每日处理原矿石量不低于壹万伍仟吨，每月生产日期不低于xxx天，月处理矿石量不得低于xxx万吨，月处理量低于xx万吨时，所缺数量按每吨x元从承包费中扣除;

九、甲方的权利和义务：

1、甲方有权监督、检查乙方的选矿全过程。发现问题及时提出，双方协商及时纠正处理。

2、甲方中途无故解除合同或不按月发承包费，致使乙方无法按本合同约定的去执行。甲方应按乙方月处理原矿石量xx万吨(合同签订有效期限)进行赔偿乙方损失。

3、在乙方生产维修期间，材料费用为甲方支付，人员工资由乙方承担。如遇工艺流程改造，设备增减时生产的一切费用及工人工资生活费用全部由甲方承担。

4、在生产期间如遇工伤事故发生时甲方垫付前期所有费用，事后由保险公司赔付后给予扣除，剩余款项交付当事工人。

5、生产期间由于政府介入、村民闹事、停电、等不可抗力因素等所造成的停产累计三天以上时，甲方应相应按日产量xxxx吨从承包任务中递减当月任务量，停产影响总量(xxx吨/天)剔除三天产量后按每吨xx元双方结算进行补偿。

十、乙方的权利和义务：

1、生产中工人生活费、劳保用品等均有乙方自行解决。

2、确保安全生产，并配有专业管理技术人员，在承包期负责设备保养和维修，如遇设备损坏双方有专业技术人员现场鉴定，如是乙方责任则有乙方承担(如正常损耗乙方不予承担任何损失)。

3、经常性对工人进行安全教育，严格按照安全操作规程操作，管理好自己的职工。

4、乙方必须服从甲方的统一管理，协调调配，一切以公司整体利益为主。

5、乙方员工必须遵守一切国家规定安全劳动规则。上班期间不准酗酒，严禁打架，睡觉，脱岗，玩手机等一切与工作无关的事情。

十一、违约责任：

1、双方严格遵守合同，不得违约。如有违约，由违约方向守约方赔偿造成的一切经济损失，并承担相应的法律责任。

2、乙方必须按时完成甲方下达的生产任务，乙方如连续两个月不能完成甲方下达的生产任务，甲方有权单方面终止承包合同。

3、双方如有特殊原因需终止合同，应提前1个月以书面形式告知对方。并说明原因，取得对方同意后，双方协商终止本合同。

篇14：加工合同

甲方：武汉鲁邦建材有限公司    合同号：

乙方：      签订日期：

经甲、乙双方协商一致，签订本加工合同。

一、品名、规格、数量、金额、交货日期。

品名规格加工数量单位单价（元/件）金额（元）交期备注

粘结剂20公斤/袋

填缝剂

合计人民币金额（大写）按实际数量结算

二、质量要求，技术标准：乙方严格按照甲方提供的配方及工艺要求加工，乙方在加工过程中必须采用甲方提供的核心料并不折不扣的按甲方要求的数量加入。并要保证搅拌时间，以达到均匀一致，如果是乙方加工原因（加料，搅拌时间，配方）造成的质量问题由乙方全部承担责任。乙方不得私自印刷甲方的包装袋。

三、交（提）货地点和方式：乙方工厂交货，运费由甲方承担。

四、甲方提供主料（核心料）及包装材料。乙方提供42.5水泥，40-70目河砂，重钙等甲方需要的地材。

五、包装标准及要求： 甲方提供包装 。

六、结算方式及期限： 现款现货 。

七、解决合同的纠纷方式：如果双方发生合同纠纷，应协商解决。协商不成

可以（1）提交仲裁委员会仲裁。（2）向甲方所在地人民法院处理。

八、其它约定各项：此合同双方签字盖章传真件生效。如果货物质量达不到

合同约定的标准，造成甲方客户索赔的损失由乙方承担。

单位名称（章）：      单位名称（章）：

委托代理人：        委托代理人：

篇15：加工合同

定作人：________________________

承揽人：________________________

签订地点：______________________

签订时间：________年____月____日

第一条 加工物、数量、报酬、交货期限……

第二条 定作人提供的材料……

第三条 承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限：__________________________

第四条 加工物的技术标准、质量要求：_______________________

第五条 承揽人对定作物质量负责的期限及条件：_______________________________

第六条 加工物的包装要求及费用负担：_________________________________

第七条 定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：____________________________

第八条 承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的'，在________日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的________日内答复。

第九条 定作人（是／否）允许第三人完成加工物的主要工作。

第十条 加工物的交付方式及地点：_____________________________

第十一条 加工物的检验标准、方法、地点及期限：_______________

第十二条 报酬的结算方式及期限：____________________

第十三条 定作人在________年________月________日前交定金（大写）________________元。

第十四条 本合同解除的条件：______________________________

第十五条 定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是。否）可以留置加工物。

第十六条 违约责任：_____________________________

第十七条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：

（一）提交 ________________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法 院起诉。

第十八条 其他约定事项：____________________________

定作人

单位名称（章）

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

电报挂号：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

承揽人

单位名称（章）

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

电报挂号：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

鉴（公）证意见：

经 办 人：

鉴（公）证机关（章）

年 月 日

（注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）

监制部门：__________________ 印制单位：__________________

篇16：加工合同

订立合同双方：

原告北京中德环宇桥梁模板有限公司，住所地北京市通州区于家务回族乡于家务村。

法定代表人张建军，懂事长。

委托代理人王成，男，北京中德环宇桥梁模板有限公司法务主管，住该单位。

被告中铁十九局集团有限公司，住所地辽宁省辽阳市白塔区和平路17号。

法定代表人左春文，董事长。

委托代理人张桂新，男，中铁十九局集团有限公司法律顾问，住该单位。

委托代理人赵彪，男，中铁十九局集团有限公司工程部部长，住该单位。

原告北京中德环宇桥梁模板有限公司(以下简称原告)与被告中铁十九局集团有限公司(以下简称被告)加工合同纠纷一案，本院受理后，依法由代理审判员吴宏独任审判，公开开庭进行了审理，本案原告的委托代理人王成、被告的委托代理人张桂新、赵彪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称，XX年9月27日，原告与被告订立加工合同，约定原告为被告加工全圆组合钢模板。合同订立后，原告履行了合同义务，被告给付原告部分加工款后，余款54 934元至今未付。原告要求被告给付加工款54 934元及违约金5044.46元，诉讼费由被告承担。

被告辩称，原告加工的全圆组合模板台车存在严重的质量缺陷，是不合格产品，故要求驳回原告的诉讼请求，被告保留追究原告违约责任和赔偿责任的权利。

经审理查明：XX年9月27日，原告与被告订立全圆组合钢模板加工合同，约定原告为被告加工全圆组合钢模板，用于北京市南水北调西四环暗涵工程四标，合同价款204 934元，原告按照国家技术标准进行模板加工和设计，合同签订之日，被告给付原告预付款50 000元，原告下料完毕经被告确认后，被告支付100 000元，模板运至被告现场后，再支付 34 934元，剩余款项20 000元作为质量保证金，自组合模板投入使用开始计算，10个月内无质量问题将付清。合同还约定了其他内容。XX年9月28日，被告给付原告预付款50 000元，XX年10月19日，被告给付原告预付款100 000元。XX年10月31日至XX年12月14日，原告将加工完毕的模板交付被告。此后，被告未给付原告加工款。

上述事实有加工合同、支票存根、收据、发票、物品发货单、双方当事人陈述等证据在案佐证。

本院认为：原、被告双方订立的全圆组合钢模板加工合同，系双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方应当恪守履行。原告履行了加工义务，被告应当按照约定付款。被告辩称原告加工的模板存在质量问题，因被告未能提供充分证据予以证明模板加工质量不符合合同约定，亦不能提供证据证明曾通知原告模板存在质量问题，故对此答辩意见本院不予采纳。原告要求被告给付加工款的请求，证据充分，本院予以支持。原告要求被告给付违约金的请求，因原、被告双方并未约定违约金内容，故本院不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百六十三条之规定，判决如下：

一、被告中铁十九局集团有限公司给付原告北京中德环宇桥梁模板有限公司加工款五万四千九百三十四元，自本判决生效之日起七日内执行清;

二、驳回原告北京中德环宇桥梁模板有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费六百四十九元，由原告北京中德环宇桥梁模板有限公司负担六十二元(已交纳)，由被告中铁十九局集团有限公司负担五百八十七元，于本判决生效后七日内交纳。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。

代理审判员 吴 宏

二00八 年 五 月 四 日

书 记 员 李 京 超

篇17：加工合同

供方（全称）：____________________________

买方:卖方：

上诉人(原审被告)北京中新联数码科技股份有限公司，住所地北京市海淀区翠微路2号院内实验楼411-412房间。

法定代表人俞敏，董事长。

委托代理人张克云，男，1962年12月26日出生，汉族，北京中新联数码科技股份有限公司法律顾问，现住北京市海淀区翠微路2号院内实验楼411-412房间。

委托代理人张春雨，男，1960年2月9日出生，汉族，北京中新联数码科技股份有限公司业务经理，住北京市西城区东口袋胡同2号。

被上诉人(原审原告)北京金视光盘有限公司，住所地北京市海淀区杏石路30号。

法定代表人李小健，董事长。

委托代理人张永军，北京市博金律师事务所律师。

委托代理人蓝晓东，北京市博金律师事务所律师。

上诉人北京中新联数码科技股份有限公司(以下简称中新联公司)因与被上诉人北京金视光盘有限公司(以下简称金视光盘公司)加工合同纠纷一案，不服北京市海淀区人民法院海民初第12041号民事判决，向本院提起上诉。本院于XX年11月26日受理后，依法组成由法官阴虹担任审判长，法官宁勃、常洁参加的合议庭公开进行了审理。本案现已审理终结。

金视光盘公司在一审中起诉称：XX年8月至XX年1月期间，中新联公司委托金视光盘公司加工光盘。金视光盘公司按照要求完成了光盘加工，中新联公司应支付加工费总计285 032.75元，其中母盘加工费254 900元，光盘加工费30 132.75元。双方签署款项确认书后，中新联公司支付了200 000元加工费。中新联公司尚拖欠加工费共计85 032.75元未支付。金视光盘公司诉至法院，请求判令：1、中新联公司支付光盘复制加工费85 032.75元;2、中新联公司赔偿利息损失，从XX年4月1日开始计算至XX年4月1日，以欠款本金为基数，按照银行同期贷款利率计算;3、由中新联公司并承担本案的案件受理费。

中新联公司在一审中答辩称：双方签署的确认书的数额是属实的，但是确认书的时间与金视光盘公司的数额的不相符。支付的50 000元与抵消的150 000元，数额也是属实的。中新联公司欠金视光盘公司的款项是按照加工费抵消的，还有82 560元应该抵消，所以中新联公司的欠款应该是2473元。关于违约金，由于金视光盘公司的损失是不存在的，因此不存在损失赔偿的问题。

一审法院审理查明：XX年9月至XX年1月期间，金视光盘公司与中新联公司存在加工承揽关系，中新联公司委托金视光盘公司加工光盘。金视光盘公司履行合同后，中新联公司尚有部分加工费未付。XX年3月30日，金视光盘公司与中新联公司共同签署款项确认书，确认合同总货款为285 032.75元，中新联公司尚欠金视光盘公司加工费235 032.75元未付。

一审法院判决认为：金视光盘公司与中新联公司存在加工承揽关系，双方虽然未签订书面合同，但存有实际履行行为，所设立的加工承揽关系为当事人真实意思表示，未违反国家法律或行政法规的强制性规定，该院确认有效。

金视光盘公司交付了定作物，中新联公司已与金视光盘公司共同签署的款项确认书，确认了中新联公司的欠款数额，中新联公司应该在款项确认后予以付款。中新联公司未按确认书支付加工费，已构成违约，应承担相应的违约责任。金视光盘公司请求支付加工费于法有据，该院予以支持。

关于中新联公司提出由于金视光盘公司的损失是不存在的，因此金视光盘公司认为不存在损失赔偿的问题一节，该院认为，中新联公司存在迟延付款的违约行为，造成了金视光盘公司资金利息损失，应当承担违约责任，该院对该抗辩不予认可。

金视光盘公司仅请求XX年4月1日至XX年4月1日之间利息，属于自愿放弃权利的行为，该院对此不持异议。综上所述，该院依据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条第一款及有关法律之规定，判决：中新联公司于判决生效之日起十日内给付金视光盘公司加工费八万五千零三十二元七角五分及利息损失(自二○○六年四月一日起至二○○七年四月一日止，以未付加工费为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算)。

中新联公司不服一审法院上述民事判决，向本院提出上诉。其主要上诉理由为：一、一审审理程序违法。本案虽然经过开庭审理，但只是以简易方式进行，并未组成合议庭，也未经过合议庭审理，故程序违法;二、中新联公司在签署款项确认书时，要求就确认的欠款可以在中新联公司给金视光盘公司加工光盘的加工费中抵消，这符合双方的利益。事实上，在签署了款项确认书之后，金视光盘公司又委托中新联公司加工了光盘，且发生了82 560元的加工费，因此，中新联公司不再欠金视光盘公司85 032.75元加工费。综上，请求二审法院撤销一审判决，将本案发回重审或者依法改判。

金视光盘公司服从一审法院判决。

本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。

另查，金视光盘公司认可双方在签署款项确认书之后，中新联公司又支付了15万元的加工费。

以上事实，还有双方当事人在本院审理期间的询问笔录在案佐证。

本院认为：金视光盘公司与中新联公司虽然未签订书面合同，但双方之间已经形成了事实上的加工承揽合同关系，该加工承揽合同关系系双方当事人的真实意思表示，其内容未违反法律、行政法规的强制性规定，应属有效。双方于XX年3月20日所签署的款项确认书系对双方之间债权债务的确认，中新联公司应该按照款项确认书确认的数额向金视光盘公司支付加工费。中新联公司主张金视光盘公司尚欠其加工费应属另一法律关系，应另案解决。此外，一审适用普通程序，开庭进行审理，且各方当事人均在开庭笔录上签确认，故一审审理并不存在程序违法问题。中新联公司的上诉理由不能成立，其上诉请求，本院不予支持。综上，一审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费二千零五十元，由北京中新联数码科技股份有限公司负担(于本判决生效后七日内交至一审法院)。

二审案件受理费二千零五十元，由北京中新联数码科技股份有限公司负担 (已交纳)。

本判决为终审判决。

审 判 长 阴 虹

代理审判员 宁 勃

代理审判员 常 洁

二○○九 年 十二 月 十五 日

书 记 员 谭 峥

篇18：材料加工合同

甲方（承揽人）：

乙方（定做人）：

依据《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方充分友好协商，签订此材料加工合同，达成以下协议内容：

第一条 成品原料及加工内容

1、有无附图纸；

2、如有甲乙双方签字认可的生产加工图纸，图纸作为本合同内容的附件一并执行（图纸需盖章或签字确认）。

第二条 加工期限和质量要求

1、材料选定：材料的选定根据乙方自行选择的方式：

①甲方根据乙方的制定选购。

②由乙方自行选购后交付甲方制作。

2、在合同签订后，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料后开始计算，甲方应向乙方提供具有可行性地具体加工期限，该加工期限的确定，应由甲方根据自身的设备、技术、人员等情况谨慎确定，本合同确定的加工期限为： 天。

3、成品的质量要求，有相关技术图纸规范的，应符合图纸要求，没有图纸或者只提供成品规格、型号规范的，应符合相应的规格型号要求。

第三条 交货时间、地点、结算方式

1、交货时间：甲乙双方协商一致，甲方在合同签订后 日内交货，即 年 月 日前。

2、交货地点：

3、乙方自提：甲方按照约定的加工期限完成加工任务后，应及时通知乙方提货，乙方自行到甲方工厂内提货；乙方收到通知后未按时提货的，甲方不承担任何违约责任。

4、乙方应在接收成品时，组织人员对成品进行验收，双方应办理验收手续并确认；乙方对成品质量提出异议，应在交货时书面提出，否则视为甲方交付的成品合格。

5、甲方将成品交付乙方后，仍应对成品的品质与数量向乙方负责。

第四条 违约责任

发生下列情况之一时，甲乙双方应承担违约责任：

1、甲方未在加工期限内完成加工任务，则应与乙方协商顺延相应期限，每逾期一天，按照合同款的 %赔付乙方；如造成乙方其他相应连带损失的（如：供货合同、施工合同、其他与本次加工相关联的合同），甲方应赔偿乙方损失。

2、甲方交付的货物不符合质量标准的，应承担修理、更换、无偿补充的责任，给乙方造成严重损失的，应承担赔偿责任。

3、乙方未按合同约定期限支付合同价款的，乙方应承担总价款千分之五的违约金。

第五条 合同争议及解决方式

因本合同所发生的争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，则通过乙方所在地人民法院提起诉讼解决。

第六条 补充条款

如有以上内容未尽条款，甲乙双方可以达成补充协议，补充内容作为附件形式附于合同之后，与本合同同样具有法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

20xx年xx月xx日